中国人民银行伊春市分行办公楼电力系统大型维修改造项目-公开招标公告
项目详情
中国人民银行伊春市分行办公楼电力系统大型维修改造项目-公开招标公告
(招标编号：ZZ62725GC04580211)
招标项目所在地区：黑龙江省
一、招标条件
本中国人民银行伊春市分行办公楼电力系统大型维修改造项目（招标项目编号：ZZ62725GC04580211），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为上级单位拨款，招标人为中国人民银行伊春市分行。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模：中国人民银行伊春市分行办公楼电力系统大型维修改造项目，具体内容详⻅施工图纸及⼯程量清单所包含的全部内容 。
招标内容与范围：/
本招标项目划分为标段1 个标段，本次招标为其中的：
001 第1包
三、投标人资格要求
001 第1包：
1.潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人或其他组织，具有有效的营业执照，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
2.潜在投标人、其法定代表人及项目负责人（项目经理）未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单（提供网页截图或承诺书）；
3.潜在投标人、其法定代表人及项目负责人（项目经理）项目经理未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信名单，否则不得参与本项目投标（提供网页截图或承诺书）；
4.潜在投标人、其法定代表人及项目负责人（项目经理）近三年在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录（提供网页截图或承诺书）。（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，近三年指2023年1月1日至投标截止日，以网站公布的判决结果为准）；
5.如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标。
6.特殊资格要求：
（1）投标人须同时满足以下条件：
1）强电施工资质（具备以下之一即可）：
①电力工程施工总承包三级及以上资质；
②建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。
2）弱电施工资质：
电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
3）电力设施许可：
持有有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别包含承装类，许可范围覆盖35千伏以下电压等级。
（2）项目负责人（项目经理）资格要求：
1）拟派项目负责人（项目经理）须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
2）拟派项目负责人（项目经理）必须是本企业在职人员并提供近3个月（2026年08月至2026年10月）本企业为其缴纳社会保险缴费证明（建办市函〔2019〕92号的"六类人员"除外，须提供相关证明材料），且未担任其他任何在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。新注册成立的投标企业拟派的项目负责人（项目经理）需提供自成立之日起至2026年10月的社会保险缴费证明。
（3）拟派项目管理人员要求：
1）除拟派项目负责人（项目经理）外，拟派往本工程主要项目管理人员至少包括技术负责人1人、施工员1人、专职安全生产管理人员1人、质量管理人员1人。
2）技术负责人具备机电相关专业中级及以上职称，施工员及质量管理员具备岗位证书（机电相关专业），安全管理人员具备安全生产考核合格证C证；
2.潜在投标人、其法定代表人及项目负责人（项目经理）未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单（提供网页截图或承诺书）；
3.潜在投标人、其法定代表人及项目负责人（项目经理）项目经理未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信名单，否则不得参与本项目投标（提供网页截图或承诺书）；
4.潜在投标人、其法定代表人及项目负责人（项目经理）近三年在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录（提供网页截图或承诺书）。（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，近三年指2023年1月1日至投标截止日，以网站公布的判决结果为准）；
5.如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标。
6.特殊资格要求：
（1）投标人须同时满足以下条件：
1）强电施工资质（具备以下之一即可）：
①电力工程施工总承包三级及以上资质；
②建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。
2）弱电施工资质：
电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
3）电力设施许可：
持有有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别包含承装类，许可范围覆盖35千伏以下电压等级。
（2）项目负责人（项目经理）资格要求：
1）拟派项目负责人（项目经理）须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
2）拟派项目负责人（项目经理）必须是本企业在职人员并提供近3个月（2026年08月至2026年10月）本企业为其缴纳社会保险缴费证明（建办市函〔2019〕92号的"六类人员"除外，须提供相关证明材料），且未担任其他任何在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。新注册成立的投标企业拟派的项目负责人（项目经理）需提供自成立之日起至2026年10月的社会保险缴费证明。
（3）拟派项目管理人员要求：
1）除拟派项目负责人（项目经理）外，拟派往本工程主要项目管理人员至少包括技术负责人1人、施工员1人、专职安全生产管理人员1人、质量管理人员1人。
2）技术负责人具备机电相关专业中级及以上职称，施工员及质量管理员具备岗位证书（机电相关专业），安全管理人员具备安全生产考核合格证C证；
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：2026年10月26日08时30分00秒---2026年10月30日17时00分00秒
获取方法：到伊春市伊美区黎明路64号现场进行登记并获取招标文件
五、投标文件的递交
递交截止时间：2026年11月16日14时00分00秒
递交方法：到中资国际工程咨询集团有限责任公司二楼开标大厅现场递交
六、开标时间及地点
开标时间：2026年11月16日14时00分00秒
开标地点及方式：中资国际工程咨询集团有限责任公司二楼开标大厅（现场开标）
七、其他公告内容
中国人民银行伊春市分行办公楼电力系统大型维修改造项目
招标公告
（招标编号：ZZ62725GC04580211）
中国人民银行伊春市分行办公楼电力系统大型维修改造项目，招标人为中国人民银行伊春市分行，项目资金为上级单位拨款，本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
一、项目概况和招标范围
1.项目名称：中国人民银行伊春市分行办公楼电力系统大型维修改造项目
2.招标编号：ZZ62725GC04580211
3.建设内容：中国人民银行伊春市分行办公楼电力系统大型维修改造项目，具体内容详⻅施工图纸及⼯程量清单所包含的全部内容。
4.工期：自合同签订之日起60日历天内完成全部工程并具备验收条件。因发包人原因、气候影响室外施工等非承包人原因造成无法正常施工的，承包人可申请工期顺延，工期顺延须经建设单位审核确认；无论任何顺延情形，本项目工程具备验收条件的最迟时间不得超过2027年6月30日。
5.工程地点：伊春市
6.招标控制价：99,0226.36元
本招标项目不划分标段。
二、投标人资格要求
1.潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人或其他组织，具有有效的营业执照，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
2.潜在投标人、其法定代表人及项目负责人（项目经理）未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单（提供网页截图或承诺书）；
3.潜在投标人、其法定代表人及项目负责人（项目经理）项目经理未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信名单，否则不得参与本项目投标（提供网页截图或承诺书）；
4.潜在投标人、其法定代表人及项目负责人（项目经理）近三年在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录（提供网页截图或承诺书）。（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，近三年指2023年1月1日至投标截止日，以网站公布的判决结果为准）；
5.如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标。
6.特殊资格要求：
（1）投标人须同时满足以下条件：
1）强电施工资质（具备以下之一即可）：
①电力工程施工总承包三级及以上资质；
②建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。
2）弱电施工资质：
电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
3）电力设施许可：
持有有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别包含承装类，许可范围覆盖35千伏以下电压等级。
（2）项目负责人（项目经理）资格要求：
1）拟派项目负责人（项目经理）须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
2）拟派项目负责人（项目经理）必须是本企业在职人员并提供近3个月（2026年08月至2026年10月）本企业为其缴纳社会保险缴费证明（建办市函〔2019〕92号的"六类人员"除外，须提供相关证明材料），且未担任其他任何在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。新注册成立的投标企业拟派的项目负责人（项目经理）需提供自成立之日起至2026年10月的社会保险缴费证明。
（3）拟派项目管理人员要求：
1）除拟派项目负责人（项目经理）外，拟派往本工程主要项目管理人员至少包括技术负责人1人、施工员1人、专职安全生产管理人员1人、质量管理人员1人。
2）技术负责人具备机电相关专业中级及以上职称，施工员及质量管理员具备岗位证书（机电相关专业），安全管理人员具备安全生产考核合格证C证；
7.本项目不允许联合体投标。
三、招标文件的获取
1.获取时间：从2026年10月26日08时30分到2026年10月30日17时00分。
2.获取方式：凡有意参加投标者，请于2026年10月26日至2026年10月30日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午08:30时至11：30时，下午13:30时至17:00时(北京时间，下同)，到中资国际工程咨询集团有限责任公司（伊春市伊美区黎明路64号）领取文件。
3.获取招标文件的地点：中资国际工程咨询集团有限责任公司（伊春市伊美区黎明路64号）
4.招标文件每套售价500元，售后不退。
四、投标文件的递交
1.递交截止时间：2026年11月16日14时00分
2.递交方式：黑龙江省伊春市伊美区黎明路 64 号二楼开标大厅（现场递交）
3.逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招件人不予受理。
五、开标时间及地点
1.开标时间：2026年11月16日14时00分
2.开标地点：黑龙江省伊春市伊美区黎明路 64 号二楼开标大厅
六、其他
本公告在中国招标投标公共服务平台发布，其它网址转载无效。
七、联系方式
招 标 人：中国人民银行伊春市分行
地 址：黑龙江省伊春市杜鹃路透龙山大街
联 系 人：吴狄
联系电话：15804586266
招标代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司
地 址：黑龙江省伊春市伊美区黎明路 64 号
联 系 人：田原
电 话：15636420220
八、监督部门
本招标项目的监督部门为\。
九、联系方式
招标人：中国人民银行伊春市分行
地址：黑龙江省伊春市杜鹃路透龙山大街
联系人：吴狄
电话：15804586266
电子邮件：/
招标代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址：黑龙江省伊春市伊美区黎明路64号
联系人：田原
电话：15636420220
电子邮件：/
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_______________（签名）
招标人或其招标代理机构：_______________（盖章）
